工程建设意向书

　　★工程建设意向书工程意向书施工意向书甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，甲方将工程承包给乙方施工，为明确施工期问双方的责任与权利，双方就后期施工合同中主要条款协商如下：一、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工包料(甲供材料设备除外)。2、承包范围：工程施工图纸及工程量清单显示的全部内容(弱电只计管盒预埋)。土方开挖、消防系统、通风与空调系统、电梯工程、智能系统、天然气安装、二次装修、室外等工程项目甲方另行分包。二、合同工期三、质量标准：1、工程质量标准：合格。建筑及安装各个专业全部满足国标、质量管理条例及国家强制性条文标准，并遵循、执行地区质监站、政府部门的相关文件要求。2、工程必须达到文明工地要求，衡量标准最低为市级文明工地并取得证书。四、履约保证金及退还办法：履约保证金在双方签订施工意向书后三日内乙方向甲方递 交万元，逾期不交，本合同作废。各楼号地基与基础工程验收合格后（±0.000验收合格后）退还履约保证金万，约保证金不计利息。五、合同价款及工程量结算的编制原则：1、工程量按省2009年清单计价规则按实结算。2、费用计算标准：依据2009《省建设工程工程量清单计价规则》2009《省建设工程消耗量定额》、《省2009建筑、装饰、安装、市政、园林工程价目标》、《省2009建设工程施工机械台班价目表》计价。费率按2009《计价规则》参考费率计取。养老统筹甲方代缴。3、施工期间执行政府部门颁布的人工费调价文件。调价时间节点为人工费调价文件政府规定执行时间节点的工程量起止点。4、乙方承诺在最终结算价的基础上优惠5％(规费、税金和材料价差部分不优惠)。5、材料价格的计取：甲方有暂定价的执行暂定价(钢材)，结算时暂定价与认价的价差按照差价的方式计取费用；无暂定价的乙方结合工程所在地材料市场自主报价并经甲方确认。在合同价确定之前，主要材料价格如有争议的双方协商解决，合同价确定后，该部分材料价格不再调整。六、材料的约定：1、甲方供应材料(设备)如下表：2、甲方指定品牌材料： 注：上述暂定材料的品牌，在施工过程中甲方有权更换其他品牌，一旦更换其他品牌，甲方将对拟换的品牌另行认质认价，并计取二者价差。3、甲方暂定品牌材料或设备，必须征得甲方对其品牌、质量、价格书面认可后方可采购，其他由乙方白购的主要材料和设备必须征得甲方对其品牌、质量认可后方可采购。4、暂定品牌的材料，甲方不排除有自主采购的可能，如甲方供应部分材料时，甲方供应的材料费在工程进度款支付时，依据乙方的投标价格和实际用量予以扣除。甲方供应的材料白工地交接起的卸车、倒运、堆放、保管、等工作均由乙方负责，结算计取1％的保管费。5、甲方未给出品牌的材料，在施工中均由乙方按照设计及本工程质量等级标准要求自行采购并报审通过后使用，装饰部分的材料及安装主材、设备应不低于中档标准，在合同价确定后，施工中甲方认质，价格不作调整。6、白购材料乙方确有采购困难时，可书面通知甲方甲供，如甲方同意甲供，则该种材料在清单中所套用的定额子目中市场价按0计取。7、暂定价材料认质认价后由乙方自行采购，不再进行二次认价，不再进行价格上浮或调整。 8、对施工用钢筋暂定价部分，双方约定按X价(为：http：//)认价三次，分别在单栋楼正负零结束、主体层结束、主体封顶认价。按认价时前推30天X价平均值，X价基础上不再增加任何额外费用。七、甲方分包项目的约定：1、土方开挖工程甲方给予乙方该部分结算价款l％的总包管理费，所有工程资料由乙方负责整理签字、盖章。2、电梯安装工程、门窗制作安装工程、通风消防甲方给予乙方该部分结算价款2％的配合费(其中电梯安装工程以人工费为基础)，乙方承诺该部分参建单位的水电费不再收取。3、为保证甲方分包项目的顺利进展，乙方负责提供施工作业场地，垂直运输、标高、基准线、内外脚手架、水电线路及施工现场的及时配合。乙方作为总承包单位，负责承担分包工程的工程管理及总进度与质量责任，协调并处理好与分包的关系。八、合同价款的支付：1、本工程无工程预付款。2、本工程垫资施工至±零以上二层开始付款，该次付款按照完成合格工程量价款的％支付，甲方在7个工作日内审核完毕，l4篇二：建筑工程合作协议意向书建筑工程合作协议意向书 甲方乙方经甲乙双方友好协商，本着公平，诚实，互信，公平合作，互惠互利的基础上就装饰建筑工程合作事宜上达成以下协议第一条合作宗旨在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条甲乙双方的职责（1）甲方负责承接工程项目，包括招投标工程各方面的工作接洽和协商，并有甲方签订建筑施工合同（2）甲方负责工程项目材料采购及资金管理（3）乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的敛收第三条甲乙双方的权利和义务（1）甲方有权对乙方在施工过程中违法违规的行为现象进行行为的终止，如乙方不听甲方的指令，甲方有权终止合同(2)如乙方在施工过程中，存在隐瞒或虚构事实的行为，对甲方造成经济或名誉上的损失，甲方有权终止合同(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系 （4）乙方在施工过程中，在追求利润最大化的同时，必须保质保量，按图施工，确保工程的质量和工期（5）乙方负责工程管理，对工程的施工质量，施工工期，施工安全等一切事务进行管理，甲方有权进行监督（6）乙方必须每个工作日到工地进行安排及检查，并做好记录，在施工过程中保持场地清洁，树立形象(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供（8）甲方积极协助乙方与设计，建设单位协调，如若有任何变动，应及时通知乙方，以免造成不必要的返工(9)认真执行《工程施工验收标准》，严格按照规范、流程操作。围绕工程质量这个主题，认真抓好施工项目的基部处理与收口收尾的细节处理第四条甲乙双方的利润分配（1）单项工程完工后，甲方占利润的75%，乙方占利润的25%（2）乙方每月领取人民币3000元，作为乙方日常开销，利润结算时扣除(3)单项工程完工后在7工作日内，甲乙双方就所完工程进行利润决算。第五条合同生效与终止 1.本合同自订立之日起生效。2.双方同意终止合同第六条合同份数1.本合同正本两份具有同等效力，双方签字生效，由甲乙双方分别保存甲方年月（章）乙方年月（章）日日篇三：建筑工程合作意向书建筑工程合作协议书建筑工程合作协议书甲方：身份证号乙方：身份证号丙方：身份证号丁方：身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包对外以第三条合伙期限合伙期限为____个月，自月年月第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元（启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条盈余分配与债务承担1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占25%。2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈 利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25%。第六条各方的的权利1．甲方权限是：(1)刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；(2)对合作事业进行管理；(3)对各项开支进行签字；(4)支付合伙债务；分配合伙盈利。2．乙方的权利：(1)全面工程施工进展的管理；(2)听取负责人开展业务情况的报告；(3)检查合伙帐册及经营情况；(4)共同决定合作重大事项 3．丙、丁方的权利：(1)各种材料的进出购销；(2)听取负责人开展业务情况的报告；(3)检查合伙帐册及经营情况；(4)共同决定合作重大事项。第七条禁止行为1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。3．禁止再加入其它合伙。4．禁止合伙不利时退伙。5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。第八条合伙的终 止及终止后的事项1．合作因以下事由之一得终止：(1)合伙期届满；(2)各方同意终止合伙关系；(3)合作事业完成或不能完成；(4)合作事业违反法律被撤销；(5)法院根据有关当事人请求判决解散。2．合作终止后的事项：(1)即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；(2)清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；(3)清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。 第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。第十条本协议自与订立合同之日生效。第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十二条本合同正本一式肆份，合伙人各执壹份。甲方签字：____（盖章）乙方签字：____（盖章）丙力签字：____（盖章）丁方签字：____（盖章）年月篇二：建筑工程合作协议意向书建筑工程合作协议意向书甲方乙方经甲乙双方友好协 商，本着公平，诚实，互信，公平合作，互惠互利的基础上就装饰建筑工程合作事宜上达成以下协议第一条合作宗旨在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条甲乙双方的职责（1）甲方负责承接工程项目，包括招投标工程各方面的工作接洽和协商，并有甲方签订建筑施工合同（2）甲方负责工程项目材料采购及资金管理（3）乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的敛收第三条甲乙双方的权利和义务（1）甲方有权对乙方在施工过程中违法违规的行为现象进行行为的终止，如乙方不听甲方的指令，甲方有权终止合同(2)如乙方在施工 过程中，存在隐瞒或虚构事实的行为，对甲方造成经济或名誉上的损失，甲方有权终止合同(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系（4）乙方在施工过程中，在追求利润最大化的同时，必须保质保量，按图施工，确保工程的质量和工期（5）乙方负责工程管理，对工程的施工质量，施工工期，施工安全等一切事务进行管理，甲方有权进行监督（6）乙方必须每个工作日到工地进行安排及检查，并做好记录，在施工过程中保持场地清洁，树立形象(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供（8）甲方积极协助乙方与设计，建设单位协调，如若有任何变动，应及时通知乙方，以免造成不必要的返工(9)认真执行《工程施工验收标准》，严格按照规范、流程操作。围绕工程质量这个主题，认真抓好施工项目的基部处理与收口收尾的细节处理 第四条甲乙双方的利润分配（1）单项工程完工后，甲方占利润的75%，乙方占利润的25%（2）乙方每月领取人民币3000元，作为乙方日常开销，利润结算时扣除(3)单项工程完工后在7工作日内，甲乙双方就所完工程进行利润决算。第五条合同生效与终止1.本合同自订立之日起生效。2.双方同意终止合同第六条合同份数1.本合同正本两份具有同等效力，双方签字生效，由甲乙双方分别保存甲方年月（章）乙方年月（章）日日篇三：工程合作意向书工程合作意向书 甲方:（以下简称甲方）公司地址:乙方:（以下简称乙方）公司地址:甲,乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“xxxxx”的建设项目合作事宜，达成共识如下：一、项目概况工程项目：一期建设面积：㎡层高：层一期建设项目总投资额约为：万元（元整）工期约为：2年二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材□方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方；乙方出资到一期项目结构封顶。□方案二：乙方负责融资。三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。 2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。