装修工程施工合同

合同编号：装修工程施工合同工程名称：工程地点：甲程名方：乙程名方：第7页共7页 甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规和《建筑装饰装修改造、安装工程承包合同条例》的相关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：工程地点：承包范围：建筑面积：承包方式：本工程项目包工包料、施工总承包1.2开工日期开工日期：竣工日期：总日历工期天数：1.3质量等级：合格1.4合同价款：合同文件的组成①标准、规范及有关技术文件、工程预结算书②图纸及双方有关工程的洽商、现场签证、变更等书面补充协议或文件视为本合同的组成部分。第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律3.1合同语言：汉语3.2适用法律、法规：中国法律法规第7页共7页 第4条图纸4.1图纸提供日期：开工前三天甲方提供施工图纸二套。4.2图纸构成及费用：第五条甲方代表5.1甲方代表姓名和职称（职务）：5.2甲方赋予甲方代表的职权：工程质量、进度、认可工程量签证、工程量变更签证、凡需甲方确认的内容均由该甲方代表签名确认后生效。5.3甲方代表签名确认上述事项后2天内，甲方（公司）盖章确认。5.4甲方代表委派人员的名单：进场前三天提供名单（甲方书面盖章确认）第6条监理单位及总监理工程师第7条乙方驻工地代表：第8条甲方工作8.1提供具备开工条件的施工场地及确定施工的时间和要求，乙方进场时确认。甲方若未能提供具备开工条件的场地，则乙方可以顺延工程施工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。8.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：水、电接至现场内，必须确保正常水、电使用。8.3需要与相关部门联系和协调工作的内容及完成时间：所有涉及到政府部门物业管理处的工作由（甲方）完成。8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内和完成时间：本项目是总承包需要协调的由（乙方）完成。8.5办理证件、批件的名称和完成时间：凡涉及到政府部门的工作由甲方完成。第7页共7页 第9条乙方工作9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：进场三天内完成9.2提供计划、报表的名称、时间和份数：9.3施工场地防护工作的要求：进场三天内完成9.4施工现场交通和噪音控制的要求：符合当地相关规定。第10条进度计划10.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：进场施工后完成10.2甲方代表批准进度计划的时间：第11条隐蔽工程和中间验收11.1中间验收部位和时间：11.2隐蔽工程在隐蔽之前，乙方应当通知甲方检查并予以确认，甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第12条合同价款及调整12.1合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：执行固定价格加风险系数合同条款（按工程预算书）。第13条工程预付款：第14条工程量的核实确认14.1乙方提交工程量报告的时间和要求：第15条工程款支付第7页共7页 15.1工程款支付方式：15.2工程款支付金额和时间：第16条甲方变更设计：甲方变更设计引起的工程返工，甲方给予现场签证。（因变更所造成的损失、费用由甲方承担、工期顺延）第17条工程量变更：根据甲乙双方的施工现场变更签证为准。第18条竣工验收18.1乙方提供竣工验收资料的内容：结算书、工程量计算书、第19条竣工结算方式：按双方约定的条款及工程预（结）算书执行。第20条保修20.1保修内容、范围：乙方承包施工范围内的工程；如由于非乙方原因造成的质量问题，在保修期内乙方也应给予维修，相应的维修费用由甲方承担。20.2保修期限：第21条争议21.1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由合同履行地人民法院起诉。第22条违约：22.1乙方如果不按时进场开工（甲方原因除外）乙方愿意按第23条处罚。第7页共7页 22.2若甲方不按时给乙方进场施工，则工程日期相应顺延，乙方并有权要求甲方赔偿因此造成的一切损失。甲方并愿意按第23条处罚。第23条违约索赔：任何一方违约、违约方赔偿守约方的损失，损失的赔偿约定按本合同暂定总价款的15％赔偿。第24条保险：保险费由甲乙双方各自处理。第25条合同生效与终止25.1合同生效日期：双方签字、盖章后即生效。25.2合同终止日期：在竣工结算付款、保修期满后，甲方款项支付完毕合同自动终止。26条合同份数26.1合同正、副本份数：本合同共贰份。甲、乙双方各执壹份。26.2合同副本的分送责任：甲、乙双方各分送相关部门。第27条双方约定：第28条其它约定28.1本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商并定立补充协议，所定立的补充协议为本合同的有效组成部分，同具法律效力、第7页共7页 甲方：乙方：公司地址：公司地址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：传真：电话：传真：第7页共7页