装修合同深圳

装修工程合同甲方：法定代表人:地址：联系电话：乙方：深圳市金伟业装饰工程有限公司法定代表人：地址：联系电话：按照国家相关规定，结合本工程具体情况，双方在平等、自愿、合法的基础上达成如下协议。一、工程慨况工程名称：工程地点：1.开工日期：本合同工程定于—年—月—日开工。2・竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。二、承包方式及工程总造价1•按图施工，以报价的工程量清单为准，包人工、包合格材料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、乙方按甲方审定的安装工程项目及材料档次进行施工；其工程总造价为RMB¥：元（大写：人民币）整（不含税金和材料送检费用）。2•乙方按甲方提供图纸报价项目施工，在施工过程中，如有增减工程量，以现场甲方签证为准，价格以原有报价单价为准，如原报价内未包括部分，价格另议。三、付款方式工程款为按下列约定分次付款：1・合同生效后，乙方材料工人进场3天内支付工程总额的30%RMB¥元（大写：人民币元整）作为工程预付款。2•在乙方施工过程中，整体完成50%,甲方在3天内付合同总额35%RMB¥元（大写：人民币元整）给乙方。3•在工程整体进度完成，甲方在7天内付合同总额20%RMB¥元（大写：人民币元整）。4.工程完成后,乙方通知甲方验收，并提供工程竣工图、验收单、结算单、 保修单。甲方自接到验收通知七天内组织验收，并办理验收、交接手续。验收合格后一个星期内甲方付款合同总额10%,即RMB¥元（大写：人民币元整）给乙方。5.工程质保期为一年。过质保期并经双方验收合格后十五天内（人为损坏不在内）甲方付总额5%RMBY兀（大写：人民币元整）给乙方。6•乙方如未能按期完工（非甲方原因造成除外）,则每日按工程总额千分之一向甲方缴付违约金。7.如甲方需增加项目内容，乙方必须经甲方在工程增加项目价格表上签字并盖甲方公章后方能生效施工，否则无效。四、双方责任（-）甲方责任：1.保证按期支付工程款，如不能按合同付款，乙方有权作出停工处理，直至甲方按照合同支付款再复工，情况严重者乙方可以向甲方结清前期工程款离2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.7.&9.场。因甲方原因变更造成的材料、人工的相应增加，所产生的费用由甲方负责。甲方负责办管理费、城管、等政府部门的一切手续和相应产生费用，以保乙方顺利进场施工，否则后果自负。甲方负责提供施工过程中的用水用电，费用由乙方承担。甲方原因造成乙方停工、缓工、返工、窝工、工期顺期延迟。甲方指派为甲方的监督工地代表，负责合同履行，随时对工程质量和施工进度监督检查、工程验收，负责验收签字和增加项目确认签字。甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。（-）乙方责任：施工中乙方原因造成的停工、返工、所增加的费用由乙方负责。乙方需对工程按时按质负责完成。施工过程中，乙方应严格遵守图纸及材料表的规定进行施工。乙方负责安全工作，在施工中造成的所有安全责任事故，由乙方自行负责。乙方施工造成其他人伤害的，由乙方承担全部责任。乙方应当妥善保管甲方提供的材料及完成的工作成果，因保管不善造成的损毁，乙方负责维修、更换或赔偿。乙方施工过程中不得在现场生火做饭，甲方每发现一次则按工程款总额千分之一扣款。乙方应按国家、省、市有关规定和经甲方审定的按要求施工。保证施工质量,完工之日由甲、乙两方共同验收，并符合国家有关验收标准。负责甲方有权要求乙方返工，一切由乙方负责。同时乙方必须在甲方指定的限期内无常返工直至通过工程验收。保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿和受贿行为及时向甲方审计部举报。甲方监督电话：。自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设备等全部在 7天内撤出施工现场并负责清理施工现场，逾期按乙方违约处理。每逾期一天，乙方应向甲方缴纳违约金，违约金按工程总造价的1%计取得。11・乙方在工程竣工后七日内将竣工资料交付甲方，否则每延迟一天，必须向甲方支付工程总造价1%的违约金。12.装修中建筑垃圾运至当地规定的指定地点，运输及费用由乙方承担。13.乙方指派为乙方的工地代表，负责合同履行，随时对工程质量和施工进度监督检查，工程验收，沟通双方有关工程的所有事宜。五、在施工过程中乙方全力配合甲方安装自购类产品的施工，如有技术问题,乙方可以现场指导和配合。在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明理由及工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延期工期、补偿停工和以采购材料（因变更了无法再利用而造成的材料损耗）等费用清单，甲方收到的报告后两天内作出答复或协商调整。七、实际施工中乙方所使用材料与国家规定或合同及其附件所属不符，甲方有权要求乙方返工，造成的损失有乙方负责。八、隐藏工程在隐蔽前，由乙方书面通知家甲方到现场验收，甲方两天内必须按时验收，否则乙方可自检，隐藏工程如是填写隐蔽记录，并拍照及DV存档，直至甲方现场验收确认后，乙方可进行下步工程施工。此过程造成的窝工及由此产生的相关损失由甲方承担。如甲方有正当理由没法前往工地进行验收，甲方可委托第三人进行验收，但必须同乙方进行书面确认。九、由甲方提供的资料、设备质量不合格，而影响工程质量，其返工费由甲方承担，且工期顺延，遇法定节假日工期顺延。十、由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，在不影响工程质量前提下工期不顺延。卜一、工程竣工后，乙方应以书面形式通知甲方验收。甲方应在接通知内七天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面形式通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。 十二、保修期限1.本工程完工后，乙方应承担对其作业的施工质量的保修责任，保修期为一年（经技术鉴定如有人为破坏造成的损坏，按照当时物价和人工造价赔偿乙方）。2.在保修期间，乙方接到甲方保修通知起三个工作日内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，并由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，费用从保修金内直接扣除，不足部分由乙方另行支付。3.保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费。十三、奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一日，甲方支付乙方工程总额千分之一。甲方不按合同的约定付款，每拖延一天按付款的千分之一支付滞纳金,。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方千分之一违约金。3.4.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收认可工程质量合格。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。l=j十四、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。十五、本合同经双方签字盖章后方能生效，如有未尽事宜，双方应本着互利原则协商解决；如协商调解不成时，双方同意由甲方所在地法院裁决。甲方（盖章）乙方（盖章）深圳市金伟业装饰工程有限公司签约代表人：签约代表人：日期：日期：