临时设施施工合同

临时设施施工合同施工合同篇一：临时设施合同(格式)临时设施搭建合同说明：本合同适用于工程项目临时房屋建设。甲方：乙方：甲方承建工程施工任务，须搭建临时（活动）房屋等，根据《中华人民共和国合同法》及建筑工程相关法规，经双方友好协商，达成一致，特签订本协议，以备共同遵守执行。一、工程内容及要求1、基础处理：2、房屋结构：3、线路、插座：4、走廊、地平：5、排水设施：6、其他：14 二、承包单价1、住房、办公房：2、工棚：以上单价包含乙方施工所需的一切费用及隐含风险，除此之外，甲方不支付任何费用。三、质量要求1、乙方施工应严格按甲方的施工图及要求进行，不得私自修改，确保工程质量，达到甲方满意。2、工程项目无地平起砂、砂浆掉块、粉刷脱落、排水不畅等现象。如发生上述等质量问题，乙方应在限期内完成返工、翻修工作，并承担由此而发生的一切费用。3、建筑物要求美观、牢固、耐用，保证在甲方与业主签订的总承包合同期限（即乙方缺陷责任期）内正常使用。四、计量支付及工程结算1、分期付款。乙方完成%的工程量时，甲方支付%的工程款；2、工程全部完工后，由项目综合办、经营部会同有关部门进行工程数量确认和质量验收，并会签工程结算单，报经项目经理审批后，在付工程款%，剩余%作为工程质量保证金。3、质量保证金在甲方工程竣工后一个月内付请。五、工程期限1、自合同签订之日起个工作日。14 2、如乙方在工程进度、质量等方面不能满足要求时，视为乙方违约，违约金为合同总价的%。甲方并有权调整乙方的工程量。六、其它1、乙方必须自行处理好地方关系，甲方对乙方在施工中产生的各种矛盾等，不承担任何责任。2、乙方在合同缺陷责任期内，无偿对房屋等设施进行维护、保修（自然灾害损害除外）。3、乙方在施工期间的水、电、食、宿等费用已经包含在承包单价中，不再另行支付。4、加强安全管理。如乙方在施工期间发生安全事故，一切损失和责任均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。七、未尽事宜，双方协商解决。八、本合同四式两份，甲乙双方各执二份，具有同等的法律效力。合同经双方签字后生效，有效期至乙方工程款结算止。九、争议解决：履行本合同产生的一切争议由双方协商解决。协商不成，双方愿意提交北京市仲裁委员会仲裁解决。仲裁的裁决是终局的，对双方都有约束力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：年月日年月14 日篇二：前期临时设施合同中华人民共和国上海市青浦区广南徐泾项目前期临时工程合同本合同由发包方：上海广南房地产发展有限公司注册地址：和承包方：上海银陆建筑劳务有限公司注册地址：所订立。鉴于发包方委托承包方负责上海市青浦区徐泾镇诸光路228号广南徐泾项目（以下简称“项目”）现场临时设施改造、临时水管铺设及向项目现场派驻保安，双方特达成协议如下，以兹共同遵守：1.承包方工作范围14 （1）承包方根据发包方指令和相关规范及设计要求对项目现场临时设施进行改造及铺设项目现场临时水管（以下合称“工程”）；（2）承包方根据发包方要求派驻保安人员维护项目现场人员、财产安全及安排高压电工维护现场临时用电。2.合同金额本合同中临时设施的改造和临时水管的铺设为总价包干合同[包工、包料、包安装、包工期、包质量、包测试、包安全、包工资、包验收及材料价之任何市场差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、脚手费、机械进退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等]。本合同中保安人员及高压维护人员为定额定薪合同，按照使用时间计算费用。保安人员费用按照人民币2,300元/月/人计算，高压维护人员按照1000元/月计算。保洁工按照2300元/月计算。工程费用为人民币168276元:其中临时设施改造费用为人民币75568元;临时水管铺设费用为人民币92708元;高压电工费用：工作时间为2011年07月01日至2013年2月28日，共计20个月，合计费用20000元。14 保安人员费用总计538886元：2011年06月01日至2011年08月31日11名保安人员，合计费用108516元；2011年09月01日至2012年2月28日，派驻6名保安人员,1名保洁工，合计费用：375488元；国定假日：54882元。合同总价为人民币RMB￥727162（以下简称“合同总价”），其中发包方要求增加保安人员的，承包方应在收到发包方要求的15日内增加保安人员。发包方按照本合同第8条支付增加的费用。发包方按合同规定的时间和方式付给承包方应付的款项，作为承包方工作的报酬。3．工程工期自2011年06月01日起，至2013年2月28日止。4.责任及义务4.1发包方的义务为：(a)向承包方提出符合现行法律法规的安保的内容及要求。(b)向承包方提供必要的场地和办公设备。4.2承包方的义务为：(a)临时设施完成后，请发包方及时验收。(b)做好安保记录，并及时汇报安保工作碰到的问题。遇到重大事件，24小时内向发包方提供书面报告。5．付款约定(a)14 承包方完成发包方指定的项目现场临时设施改造及铺设临时水管工程，经发包方验收合格后30天内，发包方支付工程费用的95%。(b)发包方按季度支付安保人员、高压电工费用、保洁人员费用。(c)承包商在接到发包方指令撤出所有保安人员及设备后30天内，发包方支付工程费用的100%以及最后一个季度的安保人员、高压电工费用、保洁人员费用。9．工程保修期工程保修期为工程全部通过发包方及监理单位竣工验收并交付给发包方之日后第二天起的一年。承包方保证保修期内工程符合本合同约定的质量要求，否则承包方应免费予以维修并赔偿发包方因工程质量问题而遭受的损失。10.争议如发生争议，双方同意通过协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。11、违约责任：(a).承包方未能按合同约定派驻保安人员的，每缺少一名保安人员，自该名保安人员应到未到之日起，承包方应每天按人民币150元向发包方支付违约金。若给发包方造成损失且支付的违约金不足抵付该等损失的，承包方还应赔偿由此造成的损失与违约金的差额部分。14 (b)工程未能通过发包方验收合格的，承包方应当自行承担费用按合同要求进行整改直至通过验收为止。(c)发包方未能按时付款的，每延迟一天，应按应付未付款的0.5%向承包方支付违约金。若给承包方造成损失且支付的违约金不足抵付该等损失的，发包方还应赔偿由此造成的损失与违约金的差额部分。12，本合同附件是本合同的组成部分，如附件内容与合同正文有任何矛盾之处，以合同正文为准。13.合同文件a)来往信函(后文的效力优先于前文)。本页无正文发包方：盖章法人代表或获授权代表签署姓名职位日期承包方：盖章法人代表或获授权代表签署姓名职位日期篇三：临时设施施工劳务分包合同(1)doc建筑工程劳务分包合同工程承包人：重庆建工第七建筑工程有限责任公司劳务分包人：14 为了确保重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程一号厂房工程、倒班楼工程安全文明施工，优质、高效、按期完成施工任务，明确总包方和分包方的权利、义务，确保分项工程的顺利进行。根据?建筑法?、?合同法?等相关法律、法规规定，本着公平、公正，平等自愿，诚实信用的原则。双方就重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施施工的劳务分包事宜共同协商，签订以下总、分包协议：一、项目工程地点：重庆市武隆县白马工业园区二、分包工程名称：重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施工程三、承包方式1.承包工程范围重庆四联科技有限公司武隆基地建设一期项目工程临时设施中的门卫房、库房、临时厕所、职工食堂、浴室、施工道路、施工排水沟、场地硬化等.，根据施工总平面布置图的要求，符合竣工验收条件的全部工作内容。2.承包方式本临时设施工程采取分项工程劳务、施工机械及工、用具，单价一次包干，独立核算，自负盈亏。承包范围包括：基础土方开挖、砌砖、抹面、地面找平、地面面层铺筑、屋面柃木安装、砂浆拌制（砂浆采取人工拌制）、场地清理、工具用具购买等均属分包方的承包范围。四、承包单价1﹑人工挖基槽土方单价70.00元/m3；2﹑水泥空心砖砌筑单价60.00元/m3；14 3﹑内、墙面抹面单价7.00元/m2；4﹑地面面层铺筑单价5.00元/m2；5、屋面檩木安装、盖石棉瓦10.00元/m2；5、施工道路单价7.00元/m2；6、施工排水沟单价7、场地硬化单价8、若总包方安排分包方人员从事分包方承担工程项目以外的工作产生的计时工，计时工时，技工单价为120元/工日，普工单价为100元/工日；9、以上单价包含安全文明措施费、三千元以内的工伤费用和职工意外伤害保险费，分包单位应进入本工程项目的操作工人购买意外伤害保险。五、质量标准分包方必须严格按照总包方提供的施工总平面布置及现场交底的内容施工，各施工工序严格按国家现行施工质量验收规范、行业技术标准进行施工和验收，施工中必须作好自检工作并做好记录，竣工时移交总包方。六、工期必须严格按照总包方施工项目部的工期进度日历7天（五间库房、门卫房）。七、安全文明施工要求14 1.本工程施工项目，总包方是重庆市大型施工企业，企业具有完善的管理制度。进入施工现场的人员必须遵纪守法。严格执行企业及项目部的相关规定和制度，严格按照《施工现场安全检查评分标准》JCJ59-99对施工现场进行管理和评价。2.若承包方有违反以上要求的，发包方有权对发包方进行罚款或扣减工程款。3.为避免工伤事故的发生，分包方必须严格加强安全文明施工管理，建立安全生产管理机构。承担因发生工伤事故产生的费用及政府职能部门作出的行政处罚和相关法律责任。八、付款方式：1、工程进度款经双方协商，分包方从临时设施工程施工开始施工至施工时间符合总包方进度结算自然月时，施工质量经施工项目部验收合格，按照分包单位完成经总包方审核确认的进度款的80％在建设单位付款十日后支付月工程款进度款。2、竣工结算及工程款支付款全部工程竣工，分包工程结算办理审核完毕十五内付至分包工程总工程款的95%；其余5%的工程款留作质保金。3、质保金返还在工程质保期满一年无质量问题。无息返还2.5%，工程质保期满二年无质量问题无息返还2.5%。九、总包方的权利与义务：14 1、总包方负责整过施工现场的组织协调，提供相关的技术支持。负责监督安全文明施工，施工质量及施工进度；提供施工用水、电源；2、负责提供满足施工需要的施工场地；3、负责提供电源到二级配电箱；4、负责施工技术、安全技术、质量要求交底，负责抄平、放线工作（放线时分包方必须派人配合）；5、承担因发生工伤事故产生的费用三千元以上（不含三千元）百分之七十的费用；6、负责劳务费用按照本合同约定支付。十、分包方的权利和义务：1、分包方安排固定负责人住施工现场，代表分包方负责与总包方工作联系，处理施工中的日常事务；2.分包方必须严格遵守总包方制订的各项规章制度，负责对本单位操作工人进行安全、质量、技术交底工作。教育职工正确使用和佩戴劳动防护用品；3.配备劳动防护所需物品（如安全帽、绝缘雨鞋、防暑降温药品等）；4.根据进度要求组织工人、机具设备进场；14 5.按要求设立该项目的技术、安全专职管理人员，施工期间技术、安全专职管理人不得擅制离开施工现场，若分包单位的技术、安全管理人员擅制离开施工现场按照总包方的管理制度进行处罚；6.加强施工现场管理，每一工序结束后24小时内将施工现场内工作范围内的材料、杂物、工具、机具等清理、堆放到指定位置，确保施工现场整齐有序。若因施工过程或施工完成后对材料管理不善造成损失，按照造成损失的十倍给予赔偿；7、分包方必须按现行施工质量验收规范和相关技术标准施工，若因返工而造成的损失均由分包方承担；8、分包方特种作业人员必须持证上岗，各种机具、设备等设专人操作管理；9、分包方因安全、质量、进度不能满足总包方要求时，则视为分包方违约。总包方有权单方面终止协议，分包方应无条件退场并承担因此而造成的一切损失费用；10、分包方对所进入本项目施工现场的工人加强管理，加强文明施工教育，施工现场严禁发生打架斗殴，凡发生打架斗殴事件，每次罚款200-500元，情节特别严重触犯刑律的，移送司法机关处理；11、承担因发生工伤事故产生的（总包方承担责任以外）的费用；12、负责劳务分包单位职工的工资及福利费用的支付。14 十一、分包方必须以劳务公司名义与总承包方签订承包合同，分包方在领取工程款时必须由劳务公司造具实名工资表，方能领取。十二、与本合同配套签订一份《安全生产协议》，《安全生产合同》与本合同具有同等法律效益。十三、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，均具有同等法律效力。十四、未尽事宜双方共同协商解决。工程承包人：重庆建工第七建筑工程有限责任公司法人：委托代理人联系电话：劳务分包人：法人：2011年4月29日14