安装避雷施工合同

安装避雷施工分项工程劳务承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：身份证号码：（以下简称乙方）为了完善项目管理责任制，确保工程质量、施工进度、文明施工、安全生产，实现项目管理冃标，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在建筑承包合作中的权利和义务及违约责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：二、承包形式：包工包料，所用全部材料三、工作范围：1、—工程（按照图纸设计及规范规定要求施工，与避雷工程有关的一切工作，包清工;保证合格验收工程）。2、甲方提供电源至二级箱。3、乙方自带机具及材料：与木工程施工所需的全部机械及工具。4、因安装避雷分项工程所发生的一切质量问题由乙方负责。5、材料到现场后的卸料、堆放整齐及场内的二次搬运由乙方负责。6、施工现场按市级文明标准化要求工地实施，乙方需做好承包范围内的落手清。7、乙方向甲方提供确保正常施工的工人，附上职工花名册。四、工程质量目标：本项目的单位工程质量目标为优质。乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、图集、变更联系单、会审纪要及施工规范为准则。高标准、严要求、确保本工程、本工种的各道工序达到优质标准。质量等级以观感、实测及监理、质检等有关部门评定为准，确保竣工验收一次性通过。在施工过程中如果出现返工现象，所发生的损失全部由乙方赔偿。因乙方责任造成质量事故和返工重做的，及收到质检部门、建设单位和监理部门整改通知单的，工料损失概由乙方承担。若乙方在施工过程中出现严重的质量问题而影响竣工验收，甲方有权随时终止合同，按已完成工作量80%结算，并清退出场。五、工期要求：总进度计划由甲方统一安排，乙方必须在限期内按时完成，如拖延甲方工期，每拖延一天 罚款1000元，同时甲方有权随时终止合同，按己完成工作量80%结算，并清退出场。施工期间如发生乙方劳动力不足，不能满足本工程的进度要求时，甲方有权外借劳动力,外借劳动力的工资在乙方的承包款中按实际发牛额的双倍扣除。六、材料及落手清要求：1、场内二次搬运由乙方自理；2、乙方在施工过程中做到工完场清。七、结算及付款：1、结算依据：按实际完成工程量计算。2、结算单按元/m3、结算方式：甲方根据乙方在生产中的工程量经公司审核后进行结算。结算时甲方施工员、总施工、安全员、质量员都必须对乙方的进度、质量、安全、文明施工等进行考核，并履行签字手续，报项目经理审批。4、费用支付：（1）按实际完成工作量经甲方、监理单位验收合格后的80%支付进度款。（2）单体竣工初验合格后2日内经公司审核付至已完工程量的100%。（3）工程通过建筑工程质量监督部门竣工验收合格后，不出现任何质量问题付至100%。（4）乙方必须确保本班组的农民工工资发放到位，因乙方原因造成农民工工资发放不到位而引起的所有法律责任均由乙方承担。八、安全生产及安全事故处理：1、乙方在施工过程中应采取严格的安全防护措施，乙方对施工安全负责，一切安全事故非甲方责任，由乙方负全部法律责任和一切经济损失。2、乙方使用的各类机械、配电、照明器具及各种防护设施，应由甲方、电建、监理等主管部门进行验收，确认符合安全标准合格后，方可使用。九、双方义务：1、甲方义务 （1）乙方工人进驻甲方工地现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全生产文明施工、消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。（2）甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方讲清施工技术、质量、安全等要求，及时提供材料。（3）甲方应负责安排好乙方工人的连续生产、避免停工、窝工；若不能保证连续生产应出具相应的文书材料，同意乙方人员在其他合作单位中进行合理调剂。（4）甲方应按合同规定及时办理劳务费，现金结算。2、乙方义务（1）乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方人员需持本人身份证，并将其人员登记造册（注明身份证号码），作为本合同的附件。（2）乙方必须保证人员的相对稳定（农忙期间人员不得减少），不能随意变更注册人员，保证按期按质按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不彫响甲方生产任务完成的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整的人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。（3）乙方人员必须按甲方要求、施工图纸及说明施工。十、违约责任：1、甲方违约责任由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2、乙方违约责任（1）乙方无故撤走部分或全部员工及该增加员工吋不能增加，并因此对工期造成影响吋，甲方可书面通知乙方，在生日内乙方未预书面答复和实际行动，甲方有权拒付劳务费、终止合同，并有权索赔。（2）乙方人员技术水平和素质不符合甲方要求，甲方有权耍求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。十一、双方确认如遇不可抗力时，木合同允许变更或终止；如是国家政策性调整，使合同项目不能继续实施时，双方协商解决。如协商不成，可向人民法院起诉。十二、补充事项： K全部机械及设备归乙方自理。2、乙方所用的照明灯具、三级配屯箱、电缆线、全部工具由乙方自理，并必须符合当地安监部门要求。3、乙方管理人员不得少于2人（现场管理1人，质量员1人）。4、场地内的材料堆放符合标化要求。5、乙方每天上班前必须及时做好班前安全交底，并要有安全交底书面记录，每天要记安全日记。6、如发现乙方工人酒后上班，每发现一次罚款200元。7、《项目管理规定》及《质量验收记录表》作为木合同的补充条款。8、本合同未尽事项双方协商解决。十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份上报企业主管部门存档。经甲乙双方签字盖章后生效，工完款清后失效。合同订立时间：年月日甲方：代理人：签订日期：乙方:负责人：银行账号：签订日期: